协议书的制定，能够成为双方当事人的合法依据，在签署协议书前一定要认真阅读协议书中的内容，以下是淘一范文网小编精心为您推荐的对赌协议书模板参考5篇，供大家参考。
对赌协议书模板篇1
发包方（以下称甲方）：
承包方（以下称乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本协议。
第一条工程项目
一、工程名称：山西侯马市车务段人行道铺设
二、工程地点：山西侯马市
三、工程内容：人行道铺设
第二条工程期限
合同工期:总日历天数20天开工日期：20xx年11月25日
竣工日期：20xx年12月15日
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为130元/平方米（包括所有材料和人工费）。
1、本合同签订后10日内，甲方支付x元生活款；
2、工程竣工验收合格，车务段支付后，甲方支付全部余款；
第四条建筑材料、设备的供应和采购
工程材料由甲方提供（包括路沿石、盲道石、隔断石、釉面砖、树坑围、商混、石子、沙子、水泥等），所有施工设备由乙方自行承担。
第五条工程质量管理及验收
一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收
记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
二、工程具备竣工验收条件，验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
第六条安全施工
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第七条违约责任
一、乙方未能按时竣工的，每延期一日罚款x元；
二、工程出现质量问题视为乙方严重违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金，此外应赔偿因此给甲方造成的损失。
第八条纠纷解决办法
因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第九条附则
一、甲方代表为x，乙方代表为x。
二、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字后生效。
甲方代表：乙方代表：
年月日年月日
对赌协议书模板篇2
__________（以下简称男方）
__________（以下简称女方）
双方因感情不和无法继续婚姻生活，经协商订立如下协议，以资遵守。
一、双方协议离婚。
二、子女监护、抚养：
双方所生之子_____（_____年_____月_____日生，身份证号码：）由女方监护，随女方生活。男方同意支付女方抚养子女所需费用每月人民币_____元整，至儿子独立生活为止。男方签订本协议书时支付儿子生活费_____元，以后男方应于每年_____前支付_____元，于每年_____日前支付_____元。男方直接支付给女方或直接汇入女方设于_____储蓄账户之内。每次支付需要由女方出具收据或以汇款单为依据。一期迟延或未付者，视为全部到期，男方应一次付清所有子女抚养费。
另，男方支付儿子全部学费，每学期支付给女方办理。
三、夫妻财产、债权债务处理：
（一）夫妻关系存续期间，位于_____市加工厂全部财产归男方所有，全部
债权债务归男方享有或承担。
（二）双方确认夫妻无其他财产及债权债务，如有隐瞒，责任自负。
四、违约责任：本协议签订后，如有一方违约，应支付另一方违约金_____万元人民币。
五、双方如有争议，可协商解决，协商不成，双方同意由宿松县人民法院诉讼处理。
六、本协议书于男女双方签字并协同至民政机关办理登记后，正式生效，本协议书一式三份，双方各执一份，婚姻登记机关存档一份。
男方：_____女方：_____
地址：_____地址：_____
签订日期：_____签订日期：_____
对赌协议书模板篇3
出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。
一、甲方愿将自有坐落＿＿＿＿市＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿号房屋＿＿＿间，建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿平方米售卖给乙方。
二、甲方出售给乙方的房屋东至＿＿＿＿＿，南至＿＿＿＿＿，西至＿＿＿，北至＿＿＿＿＿＿＿＿（附四至平面图一张）。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间、灶间及其他设备。
三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币万元，由甲方售卖给乙方。
四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币＿＿＿＿＿＿万元；第二期在交付房屋之日，付人民币＿＿＿＿万元；第三期，在房屋产权批准过户登记之日付清。每期付款，甲方收到后出具收据。
五、甲方应自本合同签订日起＿＿＿＿天内将房屋腾空，连同原房屋所有权等有关证件，点交乙方，由乙方出具收到凭证。
六、在办理房屋产权移转过户登记时，甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告。如需要甲方出面处理的，不论何时，甲方应予协助。如因甲方的延误，致影响产权过户登记，因而遭受的损失，由甲方负赔偿责任。
七、本合同签订前，该房屋如有应缴纳的一切捐税、费用，概由甲方负责。本合同发生的过户登记费、契税、估价费、印花税由乙方负担。其他税费按有关法律规定，各自承担。
八、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期１天按房价的总额３‰计算违约金给与乙方。逾期超过３个月时，乙方得解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿所付房价款同额的赔偿金给乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四条规定的日期给付房价款时，其逾期部分，乙方应加付按日５‰计算的违约金给与甲方。逾期超过３个月时，甲方得解除本合同。解约时，乙方已付的房价款作为赔偿金归甲方所有。
十、甲方保证其出卖给乙方的房屋，产权清楚，绝无其他项权利设定或其他纠纷。乙方买受后，如该房屋产权有纠葛，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。
十一、交屋时，乙方发现房屋构造或设备与合同约定的不符，经鉴定属实，甲方应于１个月内予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，费用在房价款中扣除。如修理仍达不到合同约定的要求，乙方得解除合同，解约时，甲方除返还全部房价款后，并按本合同第八条规定承担违约责任。
十二、房屋所占用的土地（包括庭院围墙等）所有权属于国家。乙方取得上开房屋占有相应比例的土地使用权，并依照国家法律的规定缴纳土地使用权及其他有关费用。
十三、本合同的附件与合同有同等效力。
十四、本合同一式４份，甲乙方各执１份，另２份分别送交房产和土地管理机关办理产权过户登记手续。
立约人：
甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（签章） 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿（签章）
＿＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿日订于＿＿＿＿＿＿＿市（县）
对赌协议书模板篇4
男方： ， 年 月 日出生，民族： ，工作单位：，现住址： 。 女方： ， 年 月 日出生，民族： ，工作单位：，现住址： 。 双方于 年 月 日在北京海淀区紫竹院街道办事处登记结婚，因夫妻感情不和致使感情破裂，已无和好可能。现今夫妻双方自愿协商达成一致意见，订立离婚协议如下：
一、男女双方自愿离婚
二、女儿的抚养：
1、双方于 年 月 日生育 ，取名： ，离婚后女儿由男方直接抚养，直到女儿完成高中阶段止。高中之后的有关费用，双方日后重新协商。
2、女儿抚养费的问题：由企业经营者抚养（现夫妻双方共同经营的公司）。
三、 夫妻财产分割
1、房产：a、夫妻婚后购买，座落在 登记在女方名下（大产权），属于夫妻共有财产。离婚后该房屋归属女方所有（包括房内装修及附属设施）。
b、夫妻双方婚后于 年在 购买土地0.87亩，登记在男方名下。于 年在该地皮上自建楼房一套（无产权），属于夫妻共有财产。离婚后由男方维护管理使用， 随
时来居住，待男方在有生之年过后，该房屋由 继承。此期间任何单方不得将该房屋以任何理由买卖出租和转让。
c、夫妻婚后，于 年在，购买土地0.87亩，登记在男方名下。于 年在该地皮上自建办公楼一套（无产权），属于夫妻共有财产。离婚后，该办公房归属男方所有（包括房内装修及附属设施）。
2、机动车辆：a、 年购买汽车一辆，登记在女方名下，属于夫妻共有财产。离婚后归属女方所有。
b、年购买 牌汽车一辆，登记在男方名下，属于夫妻共有财产。离婚后归属男方所有。c、 年购买 汽车一辆，登记在女方名下，属于夫妻共有财产。离婚后归属女方所有。
四、企业（公司）：离婚后公司股份的清理变更，双方配合办理相关手续。
五、企业收入：现经营中的收入按照纯利润的50%分配给女方（限20xx年），以后女方为公司提供的项目按照纯利润的30%提成。
六、存款和客户欠款：公司账户存款及其他收入、客户欠款全部归属女方所有。
七、债务的处理：双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务。任何一方如对外负有债务的，由债务方自行承担（在谁的名下则由谁来承担）。
八、双方各自名下的私人财产（如：首饰、收藏品、文玩件等）
归属各自所有。
九、违约责任的约定：一方隐瞒或转移夫妻共有财产的责任，双方确认夫妻共有财产，在上述已作出明细。任何一方应保证以上所列婚内全部共同财产的真实性，若单方隐瞒、欺骗、转移、抽逃财产的，另一方可有权追究财产的法律责任。
十、上述协议事项，双方保证切实履行，若发生遗留问题，双方友好协商解决，并做到互不影响各自的平静生活。如遇不能协商解决的问题，任何一方有权提出通过法律解决。十一、其他：双方协议离婚后，为了女儿的成长、公司的发展，双方应友好相处，共同合做生意，互相帮助。
十二、本协议一式三份，当事人双方各执一份，婚姻登记机关存档一份，双方自签字之日起生效。
男方签字：女方签字：
年 月 日篇二：夫妻双方自愿离婚协议书女方
夫妻双方自愿离婚协议书
女方：cccc身份证号码：ccccc 住址：cccc
男方：ccc 身份证号码：ccc 住址：ccc
一、因男方情感出轨、又既未对女方尽过责任，又没尽过养家的义务，男方迫不及待的由20xx下半年对女方提出离婚，女方因考虑孩子即将面临高考，承诺男方孩子高考完后离婚。男方ccc与女方cc1年 月 日在 登记结婚，结婚证号为（ 字第113号。现因男方情感上出轨、因男方工作岗位提高后瞧不起女方、因女方不能满足男方性欲经协商，双方达成如下离婚协议。
二、离婚后子女抚养问题
(一)双方婚生子女方单位稳定，收入稳定特给男方，但是由于男方从未对孩子付出感情，特由女方抚养，_男_方每月_10_日前向__女_方支付子女抚养费每月_3500_元人民币，另外读书相关资料费、医疗费、四季着装费、及其他不可控费用计每月1500直至 _结婚成家结束。如物价上涨厉害男方应每年20%递增 上述费用。
(二) 子女 大学毕业之后的再费、医疗费、找工作等其它各项需支出的费用由男方承担，非监护方应在见相关票据后5日内支付，但不排除紧急情况下非监护方的垫付责任。
(三)如果子女 对外侵权并承担赔偿责任，由男方承担90%，女方承担10%。
(四) 如果子女 将来结婚生子男方应承担所有费用。
(五)非监护方探视子女 具体方式为：探视自由 。
三、 夫妻共同财产及分割
(一)夫妻共同财产明细如下：位于 房屋一套、家中家用电器若干、福特轿车一辆、股票若干及男方存折： 。
(三) 夫妻共同财产分割如下： 、家中家用电器若干及男方存折： 归双方婚生子女王烯所有，福特轿车一辆、股票若干因男方过错，归女方所有。经协议 选择谁，此人就享有在此房屋的居住权。
四、离婚后男女双方不得干涉对方的婚姻自由
五、本自愿离婚协议书一经双方签订即合法成立，经婚姻登记机关登记即具有法律效力。
六、上述自愿离婚协议书事项，双方保证切实履行。因子女生活费、费、医疗费、对外赔偿等，延迟支付的一方应按日向全部垫付一方支付未支付金额百分之六的延期违约金。子女监护方阻止非监护方探视或不提供探视机会的`，非监护方有权取得监护权，有权要求另一方支付精神损失赔偿金，精神损失赔偿金金额为监护方违约行为发生时的上年度全部收入。 自愿离婚协议书当事人：
女方： 年 月 日
男方：年 月 日篇三：签了离婚协议书反悔怎么办
签了离婚协议书反悔怎么办
签了离婚协议书可以反悔吗?一些情况下是可以反悔的，一些情况下却不能，以下是具体介绍，希望对您有帮助。
1、对离婚这一决定反悔，不能向法院起诉
如果男女双方自愿离婚，并对子女的财产问题已有适当处理，在婚姻登记机关办理了离婚登记，领取了《离婚证》的其婚姻关系即正式解除。一方反悔，向人民法院提起诉讼的，人民法院不予受理。
当然，如果双方愿意，可以办理复婚手续。
2、因财产分割而对离婚协议书反悔，可以向法院起诉
如果协议离婚后，对于财产分割问题反悔，可以在协议离婚后1年内向法院起诉，要求变更或者撤销财产分割协议。
但是只有订立了《离婚协议书》时存在欺诈、胁迫等情形的，法院才会依法判决变更或
撤销原财产分割协议，否则将会判决驳回诉讼请求，对原告的要求不予支持。
3、因《离婚协议书》没有约定的事项而反悔，可以向法院起诉
如果探视时间、子女姓氏问题等，可以向法院起诉，提出自己的诉讼请求，人民法院会依据法律作出判决。
4、因对方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产等事项对离婚协议书反悔，可以向法院起诉
如果离婚后，一方发现另一方有隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方的财产的行为，可以向人民法院提起诉讼，请求在此分割夫妻共同财产。该起诉的权力只能在发现上述行为之日起2年内行使。
对赌协议书模板篇5
协议人：____________，男，______年_____月______日出生，身份证号码____________，住____________。
协议人：____________，女，_______年_____月______日出生，身份证号码____________，住____________。
双方于____________年____________月____________日在____________区民政局办理结婚登记。____________年____________月____________日生有一女/子____________。现夫妻感情已彻底破裂，无法继续共同生活，双方自愿同意离婚，并达成离婚协议如下：
一、子女抚养问题
1、女儿/儿子由____________抚养，____________每月给付抚养费____________元（大写：____________），直至女儿/儿子18周岁/大学毕业，女儿/儿子医疗费、费双方各承担50%。
2、____________于每月的1日至3日之间将抚养费支付至下列帐户：
开户行：____________银行____________支行
户名：____________帐号：____________
3、____________在不影响孩子生活的情况下，每个双休日可探视女儿/儿子一次或带女儿/儿子外出游玩，可直接与孩子联系，但应提前通知____________，____________尊重孩子的意见，对于____________见孩子的时间、地点一切以孩子意见为主，不干涉和参与意见。
二、共同财产分割
1、夫妻共同拥有的两套房产，其中座落在____________的房产归____________所有。座落在____________的房产归____________所有，产权人变更手续自本协议生效后一个月内办理，____________协助____________办理变更的一切手续，过户费用由____________负责。
2、双方共同拥有的____________牌小轿车一辆（车牌号：京____________）归____________所有。车辆所有权变更手续自本协议生效后一个月内办理，____________协助____________办理变更的一切手续，过户费用由____________负责。
3、双方共同拥有的现在____________名下银行存款、人寿保险均归____________所有。
三、夫妻共同债权及债务
夫妻无共同债权及债务。若有债务，在谁名下则由谁承担。
本协议书系双方真实意思表示，上述内容全部真实有效，一旦提供虚假情况，双方当事人自愿承担一切法律后果。本协议书一式三份，婚姻登记机关存档一份，双方各执一份，双方签字，并经婚姻登记机关办理离婚登记后生效。
协议人：____________协议人：____________
______年______月______日______年______月______日
对赌协议书模板参考5篇相关文章：
